...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...etmek amacı ile yapılması istenilen saten alçı altına alçı sıva imalatının iş artışı...

...uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığın... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder... ...kararnamesine göre fiyat farkı verileceğinin hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat...

...hangi çatı imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... ...oturtma çatı yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği, Mimari uygulama... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder...

...uyarınca mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilere toplu iş sözleşmesi gereğince ödenen... ...039;nci maddesinin (e) bendinin (2) numaralı alt bendine göre, ihalenin personel çalıştırılmasına... ...sözleşmesinde işçiler için öngörülen ücretler yükleniciye fiyat farkı olarak ödenmelidir.

...İhaleye esas proje kesit detaylarında, radye temel altına, bodrum perdelerine ve teraslarda su yalıtımı... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye öder... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

...saha betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse... ...her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği...