...hakedişini Gerçekleştirme Görevlisi …’ın izinde olması sebebiyle vekaleten görevlendirildiği... ...atık bertaraf ücretinin hesabında ise sadece yüklenici firmanın katlandığı işletme maliyetlerinin... ...Değişikliği Bakanlığı tarafından “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri...

...21/10/2010 tarihli sözleşme imzalamaya davet yazısının ardından 01/11/2011 tarihinde sözleşmenin... Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe... ...hükümlerine uygun olarak tamamlanmaması nedeniyle altmış gün ek cezalı süre daha verildiği...

...dâhil olup olmadığı hususu ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...olduğu varsayıldığı takdirde, oturma yerlerinin altında ve yanlarında kalan taşıyıcı elemanların...

...kazısının yapıldığı, 30 cm.lik toprak tabakasının altında ise sert kaya kazısı yapıldığından... 58501027-020-1941 sayılı yazısında özetle; İdaresi tarafından 2020... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi...

...istekliye gönderilen şikâyet başvurusuna cevap yazısından da anlaşılacağı üzere Teknik Şartname... ...idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı... ...şekilde teknik şartnamede belirtilen sayının altında kurulum ve teknik özelliklerde olmaması...

...nün 04/05/2021 tarihli ve E-18232631 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare... ...güncel endekslerin esas alınacağı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun... ...yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı...

...uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... ...sunulmadığı, bu haliyle söz konusu sözleşmenin Kurum yazısında belirtilen belgelerin asılları veya... ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde...

...alanına gidilmesine tabur komutanlığı tarafından izin verilmediği, Bilirkişilerce, işin niteliği... maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine... fıkrası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının istinaf başvurusunun...

...yüklenicinin edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile ihaleyi gerçekleştiren... ...son verildiği, aynı verimliliği gösteren alternatif torc temin edilerek teslimatın yapılabileceği... ...durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü: İNCELEME VE GEREKÇE... ...aha sonra, idarenin … tarih ve … sayılı yazısıyla, sözleşmenin feshedildiği ve fesih...