Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...arasındaki uyuşmazlık, yüklenici, taşeron ve alt taşeronlardan kesilen cezaların davacı müşavire... 3-Taraflar arasında düzenlendiği çekişme konusu olmayan sözleşmenin 6. ...hareket ettiği anlaşılmakla bu iş tanımı kapsamında özen borcu gereği hesap verme yükümlülüğü...

...Fiyata Dahil Olmayan Masraflar başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün... Birim fiyata dahil olmayan masraflar: YOK Ölçü: Proje boyutları... ...temini ve montajı için ayrıca iş artışı kapsamında “YF-B-18.502 Poz Nolu Bakır Su ve...

Kanuna uygun olmayan, hukuki dayanaktan yoksun bir ihale dosyasının... ...mağduriyetine neden olacağı, dolayısıyla yüklenicinin vazifelerini yerine getirmekte sıkıntı... ...yararı olduğu, ikisi de yaklaşık maliyetin altında verilen tekliflerin aşırı düşük... ...inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında pazarlık usulü ile ihale yapılarak...

...mevzuat hükümleri yok sayılarak yürürlükte olmayan mevzuat hükümleri üzerinden kurulan... ...sözleşme fiyatlarının açıkça belirtilerek imza altına alındığını, ödemeye esas yeni birim... ...fiyatlar olduğunu, 2009 birim fiyatları üzerinden, yüklenicinin teklifi ile İdarenin yaklaşık... ...gerekenden farklı olduğunu, işin sözleşmesi kapsamında yeni yapılan birim fiyatların tespitinde...

Bütün eksiklikler yükleniciye aittir.)” ...işlerinin yükleniciye ait olduğu, bu işler kapsamında var olan eksikliklerin de yüklenici...

...saha betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin... ...geçici kabul işleminden sonra iş artışı kapsamında ödeme yapılıp yapılamayacağı... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu... ...hizmet alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse... Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır. ...her durumda gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu hale getirildiği...

oranında yüklenici karı ve genel giderin eklenmemesi gerektiği iddia edilmektedir. ...köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji...

...bilgi ve belgeleri ortaya koyamadığı, dosya kapsamında bulunan bilgi ve belgelerden mücbir... ...itibarını zedeleyeceği ve güvenirliğini azaltacağı gerekçeleriyle dava konusu işlemin... ...edilemeyeceği davalı idarece ortaya konulamadığından, yüklenici hakkında verilen yasaklılık kararı... ifa imkansızlığı , manevi tazminat , Üretimi olmayan malzeme , yasaklılık