Tip Sözleşmenin anılan hükmü uyarınca, Yüklenici ……… ...verilen “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi... ...miktarının değişmesi” olarak, Anılan maddenin 28.2 alt maddesine bağlı (24.1) numaralı dip not...

...imalâtının ilave edildiğini, sözleşme ve ilk planda olmayan özürlü rampası çelik korkulukları... maddesinde yüklenicinin fiyat farkı talebinde bulunamayacağının... ...ddesinde götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtı...

...17834958/993 sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe başladığı bildirilmektedir... ...tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule... ...hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate...

...ekleri arasında sayıldığı gibi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş... ...hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük... ...şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair yükleniciye ulaştırdığı bir beyanı da bulunmamaktadır...

projesi kapsamında bulunan ... ...edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice itibariyle... Davacı yüklenici vekili, dava konusu ... projesi kapsamında bulunan ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya... ...Temizlik İşleri Müdürlüğüne toplamda ilgili ihale kapsamında alınan ...

...sıraya göre birbirlerinin emir denetim ve gözetimi altında görevlerini yürütürler. ı) İdarece sözleşmeye göre kira ile yükleniciye verilen her türlü inşaat makinelerinin... Ancak, uygun olmayan malzeme ile beton ve harç yapılması...

...quot;Aşırı ifa güçlüğü başlığı altındaki 138 inci maddesi ile getirilmiştir.... ...şartlar, sözleşmenin kuruluşu safhasında mevcut olmayan ve o zamanki gerçeklerle bağdaşmayan... ...sonucu oluşan otoban ve köprü geçiş ücretleri yüklenicinin tanzim edeceği yansıtma faturası...

...farklı amaçlara hizmet etmekte olup, teminat altına aldıkları hususlar ile irat kaydedilme... ...dolduğu, 4 no.lu ihale komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem... ...teminat mektubu sunulmadığı yönündeki iddiası kapsamında yapılan incelemede, başvuru sahibi...