Yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik... maddesinin altıncı fıkrasında; “Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi...

Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... ...ilköğretim okulu, 1 adet cami, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının yapımı konusunda... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

fıkrası hükmü geregince, yüklenici aynı kanunun 369. maddesinde hüküm altına alınan tazminatı isteme hakkını elde eder. Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 17.01.1990 gün ve...

...bulunmalarına rağmen imzadan imtina etmeleri hâlinde bu durumu tutanak altına alırlar. hükmü; Muayene İşlemleri&quot... Bildirimin postaya verilmesini takip eden yedinci gün yükleniciye tebliğ edilmiş sayılır. Danıştay Tetkik Hâkimi K1'in Düşüncesi :Karar düzeltme isteminin kabul...

maddesi b bendinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. ...ayıplı olup hasara neden olan yağışın proje değerlerinin çok altında kalmasına rağmen ayıplı imalât nedeniyle hasarın...

...gereken kırmataş nakline ilişkin alacak kalemi dışındaki asfalt kesilmesi ile kazı ve moloz nakline ilişkin poz kalemlerine... ...tarafından ocak yeri gösterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili olarak yüklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

...gerekirken 3 gün gecikmeli olarak 02.11.2015 tarihinde ödediği, Ekim 2015 ayı hakedişi en geç 30.11.2015 tarihinde ödemesi... ...olmadığı, sözleşmenin 16.1.1 maddesindeki hükmün yanlızca yüklenici olan davacı şirket için konulan bir hüküm olduğu... ...takvim günü içerisinde TL olarak ödemeyi yapacağının hüküm altına alındığını, müvekkili şirketin cezai tutanakları...

tarafından yapılan deneylerin ücretlerinin yükleniciden tahsil edilmediği anlaşılmıştır. ...bentlerde gösterilen giderlerin tümü, sözleşme veya eklerinde kimin tarafından ödeneceği belirtilmemiş ve aksine bir hüküm...

… 4.11.Yüklenici idarenin izni olmadan araçları değiştiremez ve geri alamaz. ...yönelik yapılan düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme...