...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...uygulamada sıkça rastladığımız ve idareniz ile yüklenici arasında oluşan bu tarz anlaşmazlıklara...

...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...birkaçı veya tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

...kısmının kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası tahakkuk... ...belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı kesilen şimdilik 10...

...İşin geçici kabul onay tarihinden 12 ay sonra yüklenicinin talep etmesi halinde kesin kabul... ...başlanılabileceğinin belirtildiği, Taahhütleri altında bulunan işin sözleşmesinin 20 nci...

...taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince yüklenici karı ve gerçek giderlerin tahsiline... ...yüzde sekseni (%80) olan 14.519.545,01-TL bedelin altında iş bitirilmiş olup, sözleşmenin 29...

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe... tarihli Tutanak ile imza altına alındığı anlaşılmıştır.

...2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

...ihalelere de iştirak ettirilmeyecekleri hüküm altına alınmıştır. ...Limited Şirketi üzerine bırakılmış olup yüklenici ile 07.07.2022 tarihinde sözleşme...

...Tesisleri İnşaatı” işinde; açık otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve... Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve...

...zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.