...maddede fiyat farkı ve katsayılarında kullanılan formülün eski fiyat farkı... ...hak edişinde, öğün miktarlarının altında fiyat farkını ayrıca belirterek... ...içeriği teknik şartnamede belirtilen ve yüklenicin sorumluluğunda olan yükümlülüklerin...

...numunelerin incelenmesinde geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...numunelerin incelenme süresi, hakediş ödemelerindeki gecikme, anıtlar kurulunca...

...sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe başladığı bildirilmektedir... ...gelmesinden sonra düzenlenecek hakedişlerden yapılması gerektiği ortaya... ...işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici... ...sari olmasına rağmen işe ait hakediş ödemelerinde vergi tevkifatı yapılmadığı...

...benzer şekilde, yine söz konusu işte kullanılan iş kalemlerinden 15*25*50... ve (Altyapı İnş Şube Müd.) … ...karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması, … ...belirlenen bir iş kalemine ilişkin olarak yüklenicinin teklif ettiği aynı mahiyetteki...

...13’üncü maddesinin 13.3-13.8’inci alt maddelerinde yer alan düzenlemelerin... ...kalanı, b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan... ...borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

...aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz... ...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin... ...düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır... ...teminatları iade edilmekte, idarenin ücret ödeme borcu da aynı şekilde sona...

...fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel yapım şartları... ...fıkrasında: “İdarenin talebi olmaksızın yüklenici iş programına nazaran daha... ...birim fiyatlı kısmına ait işlerde kullanılan malzemelere ihzarat bedeli... ...sağlandığı; bahse konu imalatın fiyat farkı ödemesinin ise iş programına göre...

...iş programının geriye dönük hakedişlerdeki fiili gerçekleşme ve harcama... 15”, İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı... ...ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, Yüklenici görüşü ve talebi; Süre...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...kıvılcımların kat boşluğundan düşerek alt katta bulunan teknik ve depo da olarak... ...12.2018 tarihi itibariyle işin nakit ödeme yüzdesi yüzde 89’dur. Yükleniciler tarafından idareye yapılan başvurularda (a), (

...2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...alan “iş programının sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği... ...amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için... ...ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.