...bedeline dahil olup olmadığı hususlarında yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık... ...yapılacak olan nakliyenin iş kalem tarifine dahil olmadığı belirtildiğinden 25 metreden fazla... ...Birim Fiyatlara dahil olup, herhangi bir nam altında ayrıca nakliye bedeli ödenmeyecektir... ...yaptırılacak imalat kalemlerine ait girdileri ve yapım şartlarını tam olarak yansıtması gerekmekte...

...teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya... ...idarenin deposunun ve diğer şartların uygun olmaması sebebi ile teslimat peyderpey olduğu...

...sayfasındaki diğer hususlar başlığı adı altındaki maddede “Yüklenici bu işe ait ihaleye... ...üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin... Yüklenicinin görüş ve talebi; Birim fiyat...

Talep sonucunun açık olmadığı durumlarda ise HMK’nın 31. ...sürenin 600 gün olarak esas alındığını ve kış şartlarında söz konusu bölgede çalışmanın... maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine... fıkrası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının istinaf başvurusunun...

...hangi çatı imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... ...daresinin görüş ve değerlendirmesi; Kış şartlarının ağır geçmesi ve kar örtüsünün... ...şekilde belirtildikten sonra taleple sınırlı olmak üzere konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...oturtma çatı yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği, Mimari uygulama...

...sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde... ...güncel endekslerin esas alınacağı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun... ...mevzuatı çerçevesinde, talep konusu ile sınırlı olmak üzere Kurulumuzca inceleme ve değerlendirmeye...

...yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir. ...Esasları başlıklı 6’ncı maddesinin 8 numaralı alt bendinde; “Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan... ...rayiçlerinin “ilgili yılın ocak ayında belirlenmiş olmalarına rağmen bütün yıl için geçerli... ...hazırlandığı uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir.

...şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı, … Davacı yüklenici, bu duran sürede fiyat farkı alacağına...

...yükleniciye KDV Hariç … TL ödendiği; ancak yüklenici firmanın aynı iş için ... ...bilemeyecekleri dikkate alındığında fiyatı belli olmayan ve yeni birim fiyat yapılmak suretiyle...