...taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya... Yüklenici bu sürelerde faaliyette bulunamadığı... Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 51 inci maddesinde; “51...

...teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel... Maddesiyle yer teslimi yapılmış olmakla birlikte herhangi bir imalatı gerçekleşmeyen... Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

...taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya... ...COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde... ...engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit... Sorumluların savunmalarında; yüklenici firma olan … sahibi …

...programının hazırlanması ve onaylanması hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...şantiye kurulumu için 1 aylık sürenin uygun olmadığı, Konu ile ilgili Yüksek Fen Kurulu... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinin 2 nci fıkrasında...

...olup altyapının hiç bulunmaması ya da eksik olması halinde kaplama işinin sağlam ve usulüne... 17.08.2007 tarihli sözleşme ile davalı yüklenici ... kat asfalt sathi yapım işlerini üstlenmiştir.

...uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... ...faturasının sunulduğu, her bir girdi için ayrı ayrı olmak üzere 3 adet 6 satış tutarı tespit tutanağına... ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde...

...hatlarındaki kazıdan çıkan malzemenin uygun olmaması durumunda, dışarıdan getirilen geri... ...sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... ...yapılması ve geri dolgu yapılması, Ayrıca, “Altyapılar” mahal listesinin “Yağmursuyu...

...oluşan zararın yüklenicinin sorumluluğunda olup olmadığı hususunda oluşan tereddüt hususunda... ...yürürlükteki İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) Genel Şartları çerçevesinde kapsamı ihale dokümanında... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.