...gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından... ...hakedişten gecikme cezası kesmesinde haklı olmadığını, geçici kabul eksiklikleri için... ...taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak...

...kapsamında olup olmadığı ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık... Yüksek Fen Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu Kanun ve ilgili mevzuat... Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir.

maddesinde, “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa... ...taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, Hallerinde, idare sözleşmeyi feshetmeksizin... ...11.2012 gün ve 2348 sayı ile “Yükleniminiz altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde...

...kısmının kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası tahakkuk... ...yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı olması gereken ile gerçekleşen sipariş verme... ...belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı kesilen şimdilik 10...

...594,92 TL’lik kısmının, kesintinin haksız olması sebebiyle davalıdan tahsili ve ayrıca... Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden...

...kaydıyla İdare ve yükleniciye anlaşmaya varmış olmaları suretiyle yeni birim fiyat tespitinde... ...dikkate alınarak yeni birim fiyat tespitinde yükleniciyle müştereken anlaşma sağlanması...

...nitelikte olduğu, sözleşmenin uygulanma aşamasında yüklenici aleyhine cezai durumlar olmasına da... ...aşamasında yüklenici aleyhine cezai durumlar olmasına da sebep olabileceği iddia edilmektedir... ...niteliklerinin ve sayısının anılan maddenin altında yer alan tabloda belirtildiği, söz konusu...

...indiriminin ekonomik koşula yol açacak fahişlikte olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar... ...merciler tarafından belgelendirilmesi şartının yüklenici tarafından yerine getirilmemiş olması... ...almadığı, ihaleyi imzalayan ve sözleşme şartlarını bilen davacının olabilecek olumsuzlukları...

...tarihinde yeniden ihale yapılarak dava dışı yüklenici ... ...edilen malların sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde yükleniciye bu malların sözleşme...

maddesinde belirtilen 18 aylık süre dolmasına rağmen yüklenicinin kesin kabul talebinde... Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2.