ambalajları tutuşturarak yangın başlangıcının meydana geldiği ve alt taraftaki 2. - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya... ...Kanun maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şartların varlığı durumunda, idarece yapılan...

...Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 8 no’lu alt maddesine ilişkin olduğu, anılan düzenlemede... ...idarenin izni olmadan herhangi bir kullanım hakkı olmayacağı ve ihale kapsamında çalışacak araçların... ...çalışmaması durumunda çalışılmayan günler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı...

...başlıklı 13’üncü maddesinin 13.3-13.8’inci alt maddelerinde yer alan düzenlemelerin mevzuata... ...bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. ...elverişli olmayan ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını sağlayacaktır.

... başlıklı 3üncü maddesinin 3 üncü fıkrası altında yer alan iş kalemleri listenin 57 nci sırasında ... gaz alarm sistemleri, gaz basınç göstergeleri olmak üzere yerel gaz firmasının istediği gerek ve şartların yerine getirilerek, brülör bağlantılarına kadar ... takibi/onayları ile ilgili her türlü harç yüklenici firmaya ait olacaktır.

...giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında olduğu iddia edilmektedir. ...teklifinin beyan edilen geçici teminatın uygun olmaması gerekçesiyle, Ares Nil Yönetim Hiz...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... ...verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davalının aşağıdaki bendin...

Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır. ...kullanımına ve bunlara ulaşılmasına engel olmayacaktır.

...itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... gün olduğu, fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemin ……… ...teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel... Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18... ...engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve... ...süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı... ...ayrıca havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan günlerin eklenip eklenemeyeceği hususunda... ...dikkate alınmaz ve idare yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması... ...alınarak verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince havanın...