...imzadan imtina etmeleri hâlinde bu durumu tutanak altına alırlar. hükmü; Muayene... ...bendinde, İdare tarafından öncelikle yükleniciye muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı... ...özel şartlar uyarınca incelendiği ve uygun olmadığının anlaşıldığı, davacının ihale...

Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Denetim, dinamik ve sürekli değişime kapalı olmaması gereken bir olgudur. ...eylem arasında bir illiyet bağının olması şartları birlikte aranacaktır.

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... ...verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre davalının aşağıdaki bendin...

...ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmadığı, ihale konusu işin yürütülmesi kapsamında... ...alınarak % 7 oranını geçmemek üzere belirlenecek yüklenici kârının, idare tarafından yaklaşık... ...anılan tutarların asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı dolayısıyla tekliflerinin...

Yüklenici ... ...montajı yüklenici firmaya ait olan söz konusu mal altınından idarenin isteği doğrultusunda idarenin... ...görüşler ile uygun göreceği diğer kayıt ve şartları belirtmek suretiyle en az üç nüsha... Sözleşmesi konusu mallar olmadığı bir kısım malların ise hiç mevcut olmadığı ...

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe... ...Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı başlıklı... ...İdareye teslim edilmediği halde işin uzmanı olmayan kişi tarafından düzenlenen tutanaklar... tarihli Tutanak ile imza altına alındığı anlaşılmıştır.

...Tesisleri İnşaatı” işinde; açık otopark altında dolgu yapılması için iş artış ve... Yüklenicinin görüş ve talebi; 30/09/2021 ve... ...uygulanmasında; sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti, ihale dokümanını... ...karara bağlanması ile ilgili başvuru usulü ve şartlarının ise “Sözleşme uygulamalarına...

...ve paçal olarak hazırlanan “HINIS-TÜNEL-01:Altınpınar Tüneli Komple İmalatının Yapılması... ...talebi; İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil tünelin... ...Bununla birlikte söz konusu yetkinin sınırsız olmadığı, .. ...işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları …”

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip olmak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması... ...görevlendireceği şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları ek-12’de gösterilen form-10’da belirlenmiş... ...olan yüklenicinin şantiye şefi olmasına ve altı teknik personele ait taahhütnameye idare...

...bildirdiği, belirtilen yerin proje sahasında olmaması sebebiyle de hazineye ait uygun bir... ...İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...kaldırmaya gücünün yetmemiş olması durum ve şartlarının gerçekleşmesi gerektiği; Yüklenicinin... ...ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...