...ağızlarının doldurulması, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı... ...kamu görevlileri yeni birim fiyatın yüklenici ile birlikte tespiti aşamasında...

...gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...fi zarara, dava masrafları, noter masrafı, karar pulu, KİK payı, gerçekleştirile... maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme... fıkrası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının istinaf...

...ilçesi 75 Yataklı Devlet Hastanesi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı... ...nedenle hasarın giderilmesi için yapılan masrafların davalıdan tazminini talep... ...06.12.2016 tarihli tutanakla davalı yüklenici firma ve müşavir firma tarafından...

...yüklenicinin bundan kaynaklı yaptığı masrafların ödenmesi gerekir. ...tutanağının onaylanmasından sonra kalanı yükleniciye iade edilir.” hükmüne...

...betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen... ...alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki...

Yüklenici, gerek sözleşme süresi... ...gıda ürünlerine ait ilgili TÜİK alt endekslerinin kullanılması zorunlu...

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. ...yüklenicinin şantiye şefi olmasına ve altı teknik personele ait taahhütnameye...