...rağmen, sözleşmenin … maddesinde öngörülen gecikme cezasının kesilmediği... ...Elektronik Kamu Alımları Platformu) Sonuç Formu Sorgulamasında Alımın / İşin... Yüklenici erken teslimat yapabilecektir.

...tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini...

...takibin durduğunu, davalının alacağa yönelik itirazının iptâli ile takibin... ...uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince... ...verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...olarak hazırlanan “HINIS-TÜNEL-01:Altınpınar Tüneli Komple İmalatının... ...İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil... ...belirlenerek ödeme yapılması gerektiği yönündedir İdaresinin görüş ve değerlendirmesi...

...ve hukuki destek sağlanacağı hüküm altına alınmıştır: “2.1. ...sayılan iş kalemleri incelndiğinde, yüklenicinin idarenin tüm ihaleli işlerinde... Hizmet Alım İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7/(6).

...çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje... ...uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen... ...İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili...

...Tesisatı/Kuvvetli Akım” başlığı altında “38, 751.130, 3 Faz Giriş 3... ...UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık... Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili...

...sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe başladığı bildirilmektedir... ...işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici... ...noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate...