...edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında;... ...nce ödenmesi için Genel Müdürlüğe gönderilen işe ilişkin … tarih ve … nol... … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … (

...fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile idaresi arasında oluşan...    Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili... isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir.

Yüklenici, halen çalıştırdığı, bu... ...belgeleri her hakediş ödemesinden önce İdareye teslim edecektir. ...birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan...

...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak... ...değişen ekonomik ve sosyal şartlar altında kazandığı objektif anlamı... ...bitiremediği, bunun üzerine davacı şirkete öncelikle 17/04/2018 tarihli yazı ile...

Her türlü döküm yeri harcamaları Yükleniciye ait olacaktır.”, ... İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili... ...kırım, yıkım imalatının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birim fiyat kitabındaki...

...imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...çatı yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği, Mimari... ...maddesi gereği somut anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ihdas edilmektedir...

...dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık... ...bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir... ...İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili...

...İNCELEME VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...ile yapılması istenilen saten alçı altına alçı sıva imalatının iş...

...verilen özel aykırılık halinin “Yüklenicinin işe süresinde başlamadığının... ...şekilde yerine getirme yükümlülüğü altına girdiği, yüklenicinin işe süresinde...