...ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın karara...

...fiyat farkı hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır... ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel... ...sebebiyle, uzatılan süreye göre hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programına uygun olarak uzatılan süre...

...çalışanların mağduriyetine neden olacağı, dolayısıyla yüklenicinin vazifelerini yerine getirmekte sıkıntı yaşayacağını... İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.” denilmektedir.

A) “Özel-4” poz numaralı “Su Altında Kayada Foraj Yapılması” iş kalemine ait birim fiyat... Anılan Birim Fiyat Tarifinde İdare tarafından onaylanmış uygulama projesi ve teknik şartnameye uygun olarak... ...ve zayiatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m.

...gövdeye çarptığı ve kırıcıda hasar oluştuğu, İdare'nin onayıyla kırıcıyı en kısa sürede tamir etmek için kırıcının... ...alınması sonucu kırıcının mekanik olarak arızalandığı, yüklenicinin hatası sonucu devre dışı kaldığı, bakım... ...edildiği ve durumun tutanağa bağlanarak fotoğraflarla kayıt altına alındığı, 06/12/2011 tarihi itibarıyla da davacı...

...sayılan bu kurallara aykırı olacak şekilde iş deneyim belgesine konu işte alt yüklenici çalıştırılmasına müsaade edilmediği, yüklenici ile alt yüklenici arasındaki sözleşmenin idare tarafından onaylanmadığı ve iş deneyim belgesi düzenlenirken sözleşmeye esas faturaların ve SGK prim bildirgelerinin idareye verilmediği ve teklifin değerlendirme...

...edileceği ve varsa kalanının yükleniciye geri verileceği hüküm altına alınmaktadır. TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ...

...dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere belirlenecek yüklenici kârının, idare tarafından yaklaşık maliyetin... ...belirlendiği ve anılan tutarların asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme...

... esas alınır: a) Özel sektöre gerçekleştirilen işler ile alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen işlerde; işe ilişkin sözleşme ... müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, iş deneyimini gösteren belgelerdir.