...durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede sayılan yasak fiil veya...
alt yüklenici onay - Arama Sonuçları
...onaylanmamış olması ve güney yan yolda bulunan çiftliğin boşaltılamaması nedeniyle iş akışının yavaşladığı ve firma... ...konusu iş zamanında bitirilememiş ise de, firmanın projelerin onaylanmaması, kamulaştırılması gereken taşınmazın kamulaştırılmaması... ...tarih ve Esas No:2022/1775, Karar No:2022/4187 nolu kararı) Yüklenici işi zamanında bitirmemiş olsa da, bu durum idarenin...
...şirketin ticari itibarını zedeleyeceği ve güvenirliğini azaltacağı gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline ve tazminat... ...edilip edilemeyeceği davalı idarece ortaya konulamadığından, yüklenici hakkında verilen yasaklılık kararı hukuka aykırıdır...
2-Davacı yükleniciler ile ...
...işten dolayı “iş yönetme belgesi” talebi doğrultusunda; onayının bulunmadığı 11 nolu hakediş imalat bedelinin belge...
tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı cezai şart talep edileceğini...
...e Mahkemesi'ne verilen ve 04.03.2014 tarihinde kayıt altına alınan ilk dava dilekçesinde davacı tarafından iptal... Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu...
Kuruma yapılacak başvuru yükünü azaltmak bakımından idarelerin öngörülmezlik ve önlenemezlik... 2023/851 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 2022/1183 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yüklenicinin talebinin mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılması hususundaki yetki ve sorumluluk idarededir.
Yüklenici ile Üniversite arasında 31.10.2014 tarihinde imzalanan 7.373.020,00 TL bedelli “… ...akademik personele verilecek öğle yemeği, akşam yemeği ve kahvaltının hazırlanması, pişirilmesi, servisi, taşınması ve...
B) Süre Uzatım ve Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu...