İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, on beş gün içinde yükleniciye bildirir.

...imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır. Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır. ...hesap raporunun karşılıklı olarak imzalanıp, idaresince onaylandığını belirterek, sonradan kesin kabul sürecinde...

maddesinde yüklenici kârı ve genel gider oranının %15 olarak belirlendiği, dolayısı ile yeni birim fiyat tespiti yapılırken bu oranın sözleşme hükmü ile teminat altına alındığı, yeni birim fiyatların idare ile anlaşılarak bu oran üzerinden imzalanıp onaylandığı, oranın yeninden belirlenmesine gerek olmadığı yönündedir.

Yeni iş kalemlerinin birim fiyatlarının, yüklenicinin teklifinde yer alan ve yeni iş kalemleri ile benzerlik... İdare tarafından onaylı fatura ve rayiçler kullanılarak oluşturulan …, maddesinin altıncı fıkrasında; “Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi...

Davacı yüklenici şirket vekili, taraflar arasında ... ...ilköğretim okulu, 1 adet cami, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının yapımı konusunda... ...miktarlarının bu keşif tutanaklarında değerlendirildiğini, onaylı projeler üzerinde istinat duvarı metrajlarının hesaplandığını... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...resmi ve dini bayramlar dâhil haftanın her günü Belediyenin onaylayacağı saatlerde yapılır. … 4.11.Yüklenici idarenin izni olmadan araçları değiştiremez ve geri alamaz. ...yönelik yapılan düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme...

...kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer... ve (Altyapı İnş Şube Müd.) … ...yeni birim fiyat belirlenen bir iş kalemine ilişkin olarak yüklenicinin teklif ettiği aynı mahiyetteki iş kaleminin birim...

revize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan ve 2. başlıklı 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında; “İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …

fiyat farkı , güncel endeks , kesin hesap , tasfiye onay tarihi ...olarak biran evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış olduğumuzu... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;