...Kayıt Numaralı “Granit Bazalt Doğal Parke Taşı ve Traverten... ...aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...rayiçlerin; yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren... ...kaleminin birim fiyatının bahse konu oranlar göz önünde bulundurulmak...

...oluşan anlaşmazlık hususunda yüklenicinin talebine istinaden... ...hesabına aktarılmasının İzmir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne... ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler... ...günlük gecikme cezasının ¼’ü oranında gecikme cezası uygulanmasının...

...sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin... ...gecikilen her gün için binde beş oranında ceza ödenmesi gerektiğini... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise... ...uyuşmazlık, yüklenici, taşeron ve alt taşeronlardan kesilen cezaların...

...Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatlarının Temizliği” ihalesine ilişkin olarak... ...nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. ...çerçevesinde ilave iş aynı yükleniciye yaptırılabilir.... ...altyapı batlarımızın doluluk oranı olası bir taşkında vatandaşlarımızın...

...sayılı kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse... TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...olarak yazılan miktarın ½’si oranında günlük gecikme cezası...

...tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...sözleşme bedelinin °/o0,05 (binde 5) oranında gecikme cezası uygulanır...

...karar, taraflarca temyiz edilmiştir. maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük... ...ine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olara... ...bilirkişi raporuna göre işin % 96,5 oranınında tamamlandığı anlaşılmaktadır...

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye... ...karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak...

...Kırtasiye Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 14.12.2023 tarihinde... ...standart formlara kullanılarak kayıt altına alınması gerekmektedir... ...alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir.

Bakanlık görüş bildirmemiştir. ...ve Spor Salonu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi... ...ilkesi, elverişlilik, gereklilik ve orantılılık olmak üzere üç... ...karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.&quot...