Tam aksine yüklenici firma … İnş. alt yüklenici olarak işi yapan … İnş.

...halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

...itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

...programı, fiyat farkı hesaplanması hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun...

...garanti süresine eklenmesi hususlarında idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın... ...giderilmesi bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının kabul...

Yüklenicinin vereceği teklif fiyat tüm bu esasları kapsayacaktır. ...teklif cetvelinde yer alan “TBY-28 :Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine konulması...

...gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on binde altı)) nın ½ si TL/gün ceza müteakiben düzenlenecek... Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur.

...gereken ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş alacağından... ...taleplerin birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece bu alacak...

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”,