...toprak temini, saha betonları altına blokaj ve otopark betonu altına kaya dolgu imalatı ile nakliye bedellerinin, saha tespitleri... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...hiçbir emniyet tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48... Sözleşme gereğince davacı yüklenici işe başlamış edimini kısmen ifa etmiştir.

Yapı denetim görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak işlere ait her türlü masraf yükleniciye aittir. ...yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden...

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”, ...durumlarının esas alınarak ilerlenmesi; sözleşmedeki ödeme şartlarına, imalatların niteliğine, teknik özelliğine ve...

... daresinin görüş ve değerlendirmesi; “TBY-28: Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine konulması” iş kaleminin ... tarifinin malzemenin kırılmasını kapsadığı, diğer taraftan yüklenicinin ihale aşamasında idareye herhangi bir başvurusunun bulunmadığı ve sözleşme ve ekindeki tüm şartları kabul ederek sözleşmeyi imzaladığı hususları dikkate ...

...verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü Yapılması ve Raporlanması” iş... ...olduğu, yeni birim fiyat uygulama ayının rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilirken, idarelerde mevcut analiz... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

oranında yüklenici karı ve genel giderin eklenmemesi gerektiği iddia edilmektedir. ...liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı...

Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.” “ ..., kesin hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır. ...ait Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesinde de söz konusu...

İşe ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak 60 (altmış) gün içinde ödenir.”, ...verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması ile ilgili olarak idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara...

...göre aynı usul ve indirim oranı (ihale genel tenzilatının altında bir oran-%33) uygulanarak yüklenici ile birlikte tespit... ...fiyatının belirlenmesine yönelik olarak, uygulama ayı (Nisan 2021) şartlarına göre bir fiyat belirlendiği ve bu birim fiyat... Yüklenicinin görüş ve talebi; 13/01/2022 tarihli anlaşmazlık...