...sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe başladığı... ...içerisinde bitirilmesi gereken inşaat ve onarım işinin, her... Gelir vergisi tevkifatı , hakediş , yıllara sari ...teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak...

...davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici, davalı-birleşen dosya... ...teminatının geçici kabul yapılıp SGK'dan ilişiksizlik belgesi...

...ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve... Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 1. ...kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına... ...sözleşme konusu işle ilgili SGK’dan ilişiksizlik belgesi...

...kesin teminatın iadesi için SGK Başkanlığından ve Vergi... ...hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek... ...işin uygulama projeleri olmadan, inşaat ruhsatı alınmadan ihaleye... ...yapılmadan yazılması gerekirken kısaltma yapılarak yazıldığı, dava...

...işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten... ...üncü maddesinin 13.3-13.8’inci alt maddelerinde yer alan düzenlemelerin... ...öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. ...sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde...

...olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...belirlendiğini, ancak söz konusu inşaat işinin kanalizasyon, su... ...eksikliklerinden dolayı 912.230,28 TL borcu olduğu gibi davalı yükleniciye... ...davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece...

...araç asansörü ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi... ...araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık... ...ak belirtildiği, Bakırköy SGK-Statik ve Betonarme Projesind... ...olarak ilgili mühendislik disiplini altında yük kapasitesi, hız, durak...

...uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir... ...firmanın idarelerine 2.019.964,21 TL borcu olduğunun tespit edildiğini... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...kesintilerinin ödendiğine dair Vergi dairesinden alınmış belgenin...

Mal veya yapılan iş yüklenici tarafından idareye teslim... ...sorumluluk doğurduğu ve genel bütçe vergi gelirleri açısından da... tarihli Tutanak ile imza altına alındığı anlaşılmıştır.