...İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle... ...taşımanın yapılamayabileceğinin yüklenici tarafından öngörülebileceği...

...alınması gereken tedbirlerin giderleri sözleşme ve eklerinde kimin tarafından... yükleniciye aittir.” hükmü yer almaktadır. ...ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir...

Anılan Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev... ...gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce... c) Yüklenici tarafından, bu şartname...

...davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak feshettiği anlaşılmış... ...sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden yüklenicinin sözleşmenin feshi nedeniyle... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi

...sözleşmenin haksız feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... maddesi ve sözleşmenin 26.1 maddesi gereğince feshedilmiştir.

fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi -TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. ...yaptırılması veya onaya tabi işlerde izinsiz alt yüklenici çalıştırılması, sözleşmenin... Sözleşmenin Feshine İlişkin Şartlar” başlıklı 27.

...edileceği hususunun madde metninde hüküm altına alındığı, ancak geçici kabul... ...itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar... ...ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir... ...girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'un 20. ...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede sayılan...

...bırakılmış ve 07/07/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2023/685) Yüklenici tarafından farklı bir malzemenin... ...yapamayacaklarını ifade ettiklerinden, bu hususun fesih işlemi için mücbir sebep sayılması... ...günü içerisinde teslim edileceği kural altına alınmıştır.

...ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen... ...işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini, yapım... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi...