...İşin geçici kabul onay tarihinden 12 ay sonra yüklenicinin talep etmesi halinde kesin kabul... ...2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “.. ...başlanılabileceğinin belirtildiği, Taahhütleri altında bulunan işin sözleşmesinin 20 nci...

parça numaralı 1 adet malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması tarafından... ...getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25/f ve 26. ...imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde...

...2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Yüklenicinin görüş ve talebi; 22/11/2021 tarihli... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun...

...Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 8 no’lu alt maddesine ilişkin olduğu, anılan düzenlemede... ...alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit... ...çalışmaması durumunda çalışılmayan günler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

...kararlaştırılabilir (Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar... Örneğin satıcının ayıplı mal teslim etmesi... Sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan Borçlar Kanununun 158. ...1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ambalajları tutuşturarak yangın başlangıcının meydana geldiği ve alt taraftaki 2. - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda...

Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı... Sözleşmenin 9.2.5 maddesine göre teknik şartname sözleşmenin ekidir. ...İKY için 150.000 $ olduğu, sözleşmeye göre altı aya (180 gün) bölündüğünde günlük... ...Adliye Mahkemesi hukuk dairesine, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine...