...aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı altında “Makine ile her derinlik ve her genişlikte... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde, “6.1. ...ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli... İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır. ...eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır...

...ile … arasında sözleşmeye bağlanan … ihale kayıt numaralı “ … Bu tutanak komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından imzalanır.” “ ...hesapları da yapı denetim görevlisinin denetimi altında işe paralel olarak yürütmek zorundadır...

...uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... İşe ait Sözleşme’nin, …’ Yüklenici, fiyat uyuşmazlığı hakkındaki (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28.

...kaplama imalatı birim fiyatının tespiti konusunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...gri renkteki diyabazdan üst sınıfta ve daha alt katmanlardan çıkarılabilen malzeme olduğu... ...inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin...

...konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş kalemleri... ...birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...birkaçı veya tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… ...güncel endekslerin esas alınacağı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun...

...ihale tarihinde geçerli olan asgari ücretin altında kalmış olması nedeniyle ihalenin iptal... ...öngördüğü düzenlemeler (asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesabı... ...ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden...

...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...uygulamada sıkça rastladığımız ve idareniz ile yüklenici arasında oluşan bu tarz anlaşmazlıklara... ...hükmü gereği, anahtar teslim götürü bedel sözleşme yapılan işlerde, uygulama projelerinde...

...zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. Taraflar arasında eser sözleşmesi niteliğinde 11.07.2000 tarihli ...