...alınarak % 7 oranını geçmemek üzere belirlenecek yüklenici kârının, idare tarafından yaklaşık... ...anılan tutarların asgari işçilik maliyetinin altında olmadığı dolayısıyla tekliflerinin... ...gerçekleştirilen hesaplamalar neticesinde, sözleşme ve genel giderler hariç olmak üzere...

...olmayacağından hareketle 03/01/2012 tarihinde yükleniciye ihtarname çekilerek işin bitirilmesi... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. ...kısaltma yapılmadan yazılması gerekirken kısaltma yapılarak yazıldığı, dava konusu işlemde...

...1996/ 5575, Karar: 1996 / 6442 nolu kararı) Yüklenicinin ihaleden sonra, piyasa şartlarının... ...artış , piyasa şartlarının ağırlaşması , sözleşmenin feshi

Davacı yüklenicinin dayandığı 13.2.1987 tarihli olur... ...imalatlara giren kum çakılın yükleme, boşaltma ve figüre bedellerini de kapsadığı ve... iç genelge , olur , Sözleşme , sözleşme eki , uyşmazlığın çözümü , yazışma

...sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... Ayrıca; İşe ait sözleşmenin, “Diğer hususlar” başlıklı 33 üncü maddesinde; “… ...sözleşme bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir...

...kırıcının mekanik olarak arızalandığı, yüklenicinin hatası sonucu devre dışı kaldığı... sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...durumun tutanağa bağlanarak fotoğraflarla kayıt altına alındığı, 06/12/2011 tarihi itibarıyla...

...2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “… ...bedeline dahil olup olmadığı konusunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın karara... ...tarafından “abone bağlantı bedeli” adı altında talep edilen ve içerisinde, reglaj istasyonu...

… 4.11.Yüklenici idarenin izni olmadan araçları değiştiremez ve geri alamaz. ...düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının... ...üncü maddesinde “Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara...

...üzerinde bırakılmış ve 07/07/2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2023/685) Yüklenici tarafından farklı bir malzemenin... ...takvim günü içerisinde teslim edileceği kural altına alınmıştır.