İdareye tevdi edilecek her türlü tazminat ve ceza yükleniciye rücu edilecektir. ...ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği... ...olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya... Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü...

...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde... ...uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda... ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası...

...kararlaştırılabilir (Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar... Örneğin satıcının ayıplı mal teslim etmesi... ...gerçekleşmesine bağlanabilir (Selimoğlu Yaşar Engin; Eser Sözleşmesi, Ankara 2017, s. ...1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine... ...Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

...nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi... ...dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ilgili Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine... ...asıl davanın kabulü ile davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu yönündeki...

...kullanılma ihtimali, fiyat farkı verilmeyen işlerde yüklenicinin sözleşme döneminin tamamını... maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. ...hükümler göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatlarının... Örneğin; hiçbir idarenin resmi fiyatlarında...

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ...er Adet Kreş ve Spor Salonu, Adaiçi ve Genel Altyapı ile Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi... maddesinin (b) bendinde, sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.