Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. ...öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan...

... toplam tutarını 1,06352 Pn değeri ile çarparak güncelleme adı altında, sözleşme (İhale ayı) ara fiyatını belirlediği, bu ... ekleyerek nihai birim fiyatı tespit ettiği, Analiz ve rayiç olarak, yüklenici tarafından alınan “Betonaj” rayici hariç, her iki ... analiz ve rayiçlerin esas alındığı, dolayısı ile taraflarca, sözleşmesinde atıf yapılan “Sözleşme fiyatı”nın tam olarak ...

Yüksek Fen Kurulu, itirazları en geç altmış gün içinde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine... Yüklenici kesin metraj ve hesapları inceleyip itirazsız imzalarsa hesapların idarece incelenmesine başlanır. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz.

... onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak, 60 (altmış) gün içinde ödeneceğinin belirtildiği, 60 gün içinde ödeme ... birlikte; Yüklenicinin idareye verdiği hakedişin bedelini, sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde alarak yeni işler meydana ... gecikme süresinin tespit edilmesiyle en az gecikilen süre kadar yükleniciye süre uzatımı verilmesi ve uzatılan süreye uygun olarak ...

İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve işin sözleşmesine aykırı bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilmesi gereken gecikme cezasının...

Şartnamenin“3.21- İş Tanımları Genel Hususlar” başlığı altındaki 40 ve 41 nci maddelerinde;  “ Yüklenici yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışacak. Yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.” “ ...ve hususlar birlikte göz önünde bulundurulduğunda; işin sözleşmesinin 8 inci maddesi hükümlerine göre “Birim fiyat...

... için de geçerli olduğu, bu kurala göre her bir belgenin altında sayılanların üstteki belgelere aykırılık taşımayacağı, taşıması ... tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak ... esaslara göre tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği veya kesileceği, Hususları bilinen durumlardır ...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre verilmesi... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği, sözleşmede...

...şart kararlaştırılabilir (Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar Hukuku Genel... ...gerçekleşmesine bağlanabilir (Selimoğlu Yaşar Engin; Eser Sözleşmesi, Ankara 2017, s. ...uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini ancak...