Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık... ...incelendiğinde; İşin ihalesinin 21/09/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinin 22/10/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin... ...durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.”...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup... Esenler Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşinin yapımını... ...dökümanı eki olarak verilen projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak kaydıyla ve bedeli teklif...

...uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara... isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir. ...gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya...

...krizi nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare tarafından... ...gerekçesiyle, asıl davanın kabulü ile davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu yönündeki talebin... Bu durumda, davacı yüklenicinin, verilen ilave sürelere rağmen, işi bitiremediği sabittir.

...olarak biran evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış olduğumuzu... Yapımı”  işinde, tasfiye edilen işin sözleşmesi gereği ölçülebilir duruma getirilebilmesi için... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

...kötüye kullanılma ihtimali, fiyat farkı verilmeyen işlerde yüklenicinin sözleşme döneminin tamamını kapsayacak biçimde... maddesinde fiyat farkı hesaplanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümler göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmesinde bulunmayan işlerin fiyatlarının, uygulama...

...onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında; “( 6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu...

...oluşturulan sözleşme fiyatlarının açıkça belirtilerek imza altına alındığını, ödemeye esas yeni birim fiyatların tespiti... ...girmiş fiyatlar olduğunu, 2009 birim fiyatları üzerinden, yüklenicinin teklifi ile İdarenin yaklaşık maliyeti arasındaki... ...hükümlerine göre hesap edilmesi gerekenden farklı olduğunu, işin sözleşmesi kapsamında yeni yapılan birim fiyatların tespitinde...

Yüklenicinin talebi üzerine “… ...malzemesinin her türlü mesafeden nakli, taşıtlara yüklenip-boşaltılması, içindeki bitkisel kök ve parçalar ile taşların... İdareyi ve yükleniciyi bağlar. Yukarıdaki açıklanan mevzuat/işin sözleşmesine göre, bu işte yeni birim fiyat düzenlenemeyeceğinden...

...grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara... ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel... Yüklenicinin görüş ve talebi; 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı...