Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre... ...çalıştırılan işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki... Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya...

...anlaşıldığından, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile ihaleyi gerçekleştiren idare... ...tarafından üretimine son verildiği, aynı verimliliği gösteren alternatif torc temin edilerek teslimatın yapılabileceği bildirilmesine...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir. ...zararın tazmin edilmesi gerektiğini, sürecin durdurulması adı altında askıya alınması ve netice itibariyle sözleşmeye... Davacı yüklenici vekili, dava konusu ... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...hitaben yazılan 17834958/993 sayılı yazıda 09.10.2019 tarihinde yüklenicinin işe başladığı bildirilmektedir. sözleşmesine göre yılı içerisinde bitirilmesi gereken inşaat... ...taahhüdünün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale...

...Dağlıca TKAÜB-SERLAND T-BATISI -ORAMAR TİÜB yol inşa ihalesi sözleşmesinin imzalandığını, davacının sözleşme tarihinden... maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak... fıkrası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının istinaf başvurusunun esastan...

Tip Sözleşmenin anılan hükmü uyarınca, Yüklenici ……… ...dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen... ...kalemi miktarının değişmesi” olarak, Anılan maddenin 28.2 alt maddesine bağlı (24.1) numaralı dip not ise; “Sözleşmenin...

… Hizmet Alım İşi” sözleşmesine ilişkin ödenen fiyat farklarında, 4734 sayılı... ...toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği... ...maddesi uygulandığında asgari ücretteki değişiklik sonrasında yüklenici bu personelin ücretini asgari ücretteki artış miktarı...

...sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan... ...uyarınca ihale sözleşmesinin feshine, anılan ihalenin iptaline ve yüklenicinin yatırmış olduğu kesin teminatın gelir kaydedilmesine...

... faturalar kullanılarak yeni fiyat yapılması durumunda, yüklenici kar oranı %10 olarak uygulanacaktır. hükümleri... ...maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... ...yapımına karar verilen iş kaleminin yeni birim fiyatına işin sözleşmesi gereği itibari değerlendirme oranı uygulanması...