...2010 tarihinde yapıldığı, ihalenin yüklenicisi Gündüz İnş. ...Mühendisi Nurengin ÖREM tarafından imza altına alınan ve kar yağışı nedeniyle... ...düşünüldüğünde, işin idari şartname ve sözleşmesinde belirtilen süresinin...

...şartları altında değerlendirilerek yüklenici ile anlaşmaya varılmak suretiyle... ...yönetmeliğin 22’nci maddesinin 4’üncü alt maddesinde “Yeni fiyat yüklenici...

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...uyuşmazlık, yüklenici, taşeron ve alt taşeronlardan kesilen cezaların...

maddesinde aynen; “Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde... ...belirleyerek tutanağa yazacağı, hüküm altına alınmıştır. ...İşi” zamanında bitirilmediği halde, sözleşmesinde öngörülen gecikme cezasının...

...için sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır... ...Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde;“Yüklenicinin, taahhüdündeki işi sözleşmesinde...

...gecikme cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme... Belediyesi ile Yüklenici ….

Yüklenici, halen çalıştırdığı, bu... ...Kanunu, diğer çalışma mevzuatı ve iş sözleşmesinden doğan her türlü alacağını... ...birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir... ...Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde...

...tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek... ...hesapların düzeltilmek istenilmesi üzerine yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan bazı iş...