- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki...

...detayında ise bahçede kilitli parke altında kırmataş dolgu imalatının... ...itiraz ettiği belirtilerek, idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğundan... ...öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden sözleşmesinde ve eklerinde yazılı esaslara...

...giriş araç asansörü ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; Mimari... ...araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık... ...olarak ilgili mühendislik disiplini altında yük kapasitesi, hız, durak...

...dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık... ...bulunduğu, bu testlerin bedellerinin sözleşmesinde başka bir hüküm bulunmadığı... ...bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir...

...Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme... ...kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası... ...müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı kesilen şimdilik...

...geçici kabul onay tarihinden 12 ay sonra yüklenicinin talep etmesi halinde kesin... ...başlanılabileceğinin belirtildiği, Taahhütleri altında bulunan işin sözleşmesinin...

...2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu... ...hükümleri gereği, iş programının sözleşmesinde belirtilen yılların... ...ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan teminat... ...uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince... (9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya... ...verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince...