İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili... ...getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası... Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalı iş... Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden...

...hangi çatı imalatının yapılacağı hususunda yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... ...oturtma çatı yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği, Mimari uygulama... ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine uygun bir...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

...başladığını, anılan kloza göre bir veya birden çok yüklenicinin sigorta konusuna verdiği zararlar... Dava konusu olayda da, ek sözleşme ile bakım devresi teminat altına alnmıştır. ... sigortasında maddi sigorta süresi, sigorta sözleşmesinde gösterilen esas inşaat süresi...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli... ...ise de; Anahtar teslimi götürü bedel yapım sözleşmesinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle... ...eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine... ...nler Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi... ...verilen projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak kaydıyla...

...İhaleye esas proje kesit detaylarında, radye temel altına, bodrum perdelerine ve teraslarda su yalıtımı... Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz. ...yüklenici, bu uygulamanın sonunda doğabilecek sorumluluktan kurtulur.” hükmü, Bulunmaktadır...

...delil veya delillerle ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi yapılmış ise, delil... Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...gerektiği, taraflar arasındaki uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, mahkemece...

...bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir. ...uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık...