...Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinin 8 no’lu alt maddesine ilişkin olduğu, anılan düzenlemede... ...çalışmaması durumunda çalışılmayan günler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı...

...kararı tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine yer verilmiştir... …) Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici...

...eksilişi hesaplarına dâhil edilmesi gerektiği, Sözleşmesinde bulunmayan ve iş artışı kapsamında... ...fiyatlarının tespitinde tenzilat uygulanması konularında yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... ...yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik...

...ve paçal olarak hazırlanan “HINIS-TÜNEL-01:Altınpınar Tüneli Komple İmalatının Yapılması... ...talebi; İdarece, Birim Fiyat Tariflerinde “…yüklenici karı ve genel giderler dahil tünelin...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...göre feshedilen ihale nedeniyle davalıya bir sorumluluk yükletilemiyeceğini davanın reddi... ...sözleşmesi niteliğinde olan bu sözleşmede davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında oluştuğu belirtilen anlaşmazlığın...

...Elektrik Tesisatı/Kuvvetli Akım” başlığı altında “38, 751.130, 3 Faz Giriş 3 Faz Çıkışlı... ...Kaynağı (UPS) cihazları hususu ile ilgili olarak yüklenicisi ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu...

...imzalandığı, bu sözleşmelerin 34.2.maddesindeki “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde... ...u hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan...

...bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi...