- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup sözleşmenin... 2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...gecikme kaynaklı tazminat , ortak kusurda sorumluluk , sözleşmenin feshinde ortak kusu... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki...

...tutarından fazlası hakkında idareye herhangi bir sorumluluk düşmez. ...başlıklı 13’üncü maddesinin 13.3-13.8’inci alt maddelerinde yer alan düzenlemelerin mevzuata... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır.

...idareye sunmasının zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır. Tam aksine yüklenici firma …Ltd. ...denetim görevlisine veya idareye herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

...programı, fiyat farkı hesaplanması hususunda yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun... ...ve idare onayına sunması, idaresinin de yine sözleşmesinde belirtilen sürede yüklenici tarafından...

(6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...idari şartnamede belirlenmesine karşılık, işin sözleşmesinde belirlenmediği görülmektedir... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.”,

Yüklenici ... ...montajı yüklenici firmaya ait olan söz konusu mal altınından idarenin isteği doğrultusunda idarenin... ...başlıklı 7 nci maddesinde; “Komisyonun görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: a...

...durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre... Yüklenici danışman firma tarafından eksik yapılan... Sorumluluk yönünden inceleme: …

...yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak... ...ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre ile... Sorumluluk yönünden inceleme: 310 sayılı Ek...