...sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususlarında yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık oluştuğu... ...yetkisinin bulunduğu, bu testlerin bedellerinin sözleşmesinde başka bir hüküm bulunmadığı... ...sözleşme bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir...

İdare ile Yüklenici arasında akdedilen ….. Konu sorumluluk açısından değerlendirildiğinde... ...uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu...

...k ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan gecikme cezası olarak... ...kısmının kabul edilebilir olduğu ve idarenin yükleniciye ne kadarlık gecikme cezası tahakkuk... ...belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı kesilen şimdilik 10...

...İşin geçici kabul onay tarihinden 12 ay sonra yüklenicinin talep etmesi halinde kesin kabul... ...başlanılabileceğinin belirtildiği, Taahhütleri altında bulunan işin sözleşmesinin 20 nci...

...2021 ve 2022 yılı ödeneklerinin tespitinde, yüklenici ile idare arasında oluştuğu belirtilen... ...edecektir.” hükümleri gereği, iş programının sözleşmesinde belirtilen yılların ödenek dilimleri... ...programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan teminat mektuplarının... ...zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı... (9) İşin tamamlanması için sözleşmesinde tespit edilen tarih veya süre... ...alınarak verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince havanın...

...e ve ek ihale dokümanlarına uygun olmayan sorumluluk değerlendirmesine dayanılarak yasaklam... Öte yandan eser sözleşmesinden doğan alacak nedeniyle Erzurum 3. ...yapılmadığı, projede yer almasına rağmen iniş pisti altına sıkıştırılmış çakıl tabakasının...

...tanımı” başlıklı 5 inci maddesinin 5.1.1.1 alt maddesinde ise sözleşme kapsamında alımı... ...de anlaşıldığı üzere idari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verileceği belirtilen... İhale Kayıt Numarası ile ihale edilen, yüklenicisi ………