...İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı... ...lenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 02/04/2021 tarihli... ...kesitlerinin yetersiz olduğunun yüklenici tarafından tespit edildiği... ...taşımayacağı, taşıması halinde üstteki belgelerin hüküm icra... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

ve 8. ...raporunda belirtilen yangının bir üst katta yapılan kaynak sonucu... ...kıvılcımların kat boşluğundan düşerek alt katta bulunan teknik ve depo... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- Yüklenici sözleşmesine göre... - Yüklenici 52 günlük süre uzatımına...

...İnşaatı” işinde; açık otopark altında dolgu yapılması için... Yüklenicinin görüş ve talebi... ...zemin kotu ile otopark kaplaması üst kotuna kadar imalatların... ...başlıklı Ek 2 nci maddesinde, “Yüklenici veya idareler, sözleşmenin... ...teşkil etmesi, dolayısı ile tam ve açık bir anlaşmazlığın...

...uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. Davacı yüklenici vekili, müvekkili şirketin... maddesinde teminat alınması ve 14. ...göre; davacının yapımını üstlendiği taahhüdü altında...

...giderleri yönünden bozulmuş, taraf vekilleri bu kez karar düzeltme... tarafından, davalı yükleniciden gecikmeye bağlı... ...yönelik kayıt düşülmemişse veya yükleniciye ihtarda bulunulmamışsa...

...feshedilmesi ve kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi nedeniyle... d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. ...salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde... Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine...

...manevi zararların tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmıştır... ...onaylanmasının ardından da kalanı yükleniciye iade edilir hükmüne... ...2003 ve 20.10.2003 tarihli “asfalt sathı kaplama” işine ilişkin... ...tutanağının onaylanmasıyla ve yüklenicinin bu işten dolayı...

...Sözleşmeleri Kanunu’nun 25/f ve 26. ...Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25'inci maddede... ...sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanun...

...olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...acı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dav... ...Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım kararlarıyla... ...davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece... ...birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı...

İdaresinin görüş ve değerlendirmesi; .. ...yeni birim fiyatların tespitinde yüklenici ile idare arasında oluştuğu... Yüklenicinin görüş ve talebi; Projede yer almayan; ..