...davranması gerektiği ilkesi ile bağdaşmadığını, 4734 Sayılı KİK ve 4735 Sayılı Kamu İhale... Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde... ...belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı kesilen şimdilik 10...

...eklerinden özetle;  adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 06/09... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...etmek amacı ile yapılması istenilen saten alçı altına alçı sıva imalatının iş artışı...

...idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında; “( ...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin... 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa dayanılarak çıkarılan...

...kazı, dolgu, kübaj, metraj, harita alımı ve alternatifler vb.), ...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 17.10.2014 tarihinde... Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 24/03... ...hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği... ...onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin...

...hakediş raporunu düzenleyen ve onaylayanların da sorumluluğu bulunmaktadır. ...uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... ...27.06.2013 tarih ve 2013/5217 karar sayılı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale...

...8290 sayılı yazılarında özetle; idarelerince 4734 ve 4735 sayılı kanunlara göre, ihale edilerek... ...Stadyum Giriş Otomasyon Sistemi” başlığı altında; Bilet Okuyucu Terminaller, Otomasyon... ...imalatın teknik şartnamede yer almasından dolayı yüklenicilerin bu imalattan sorumlu tutulamayacakları...

...imzalamadığında özel hukuktaki gibi sözleşme öncesi sorumluluğunun (culpa in contrahendo) bulunduğu... ...delil veya delillerle ispatı mümkün kılan daraltıcı delil sözleşmesi yapılmış ise, delil... ...maddesinin birinci fıkrası ile 370 maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı...

...evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış... ...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 17... ...kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi...

...eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 13/10... ...tamamlanarak idaresine teslim edilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, Bu nedenle, anahtar teslimi... ...gerçekleştirilen kırım, yıkım imalatının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birim fiyat kitabındaki “74...