...teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi... ...sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya... ...uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesinde depo (2 Ad.), ...hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler... ...geçerli olduğu, bu kurala göre her bir belgenin altında sayılanlar üstteki belgelere aykırılık...

...evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış... ...durumları” başlıklı 47 nci maddesinde; “Tasfiye halinde, işin yüklenici tarafından yapılmış... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi...

...kazı, dolgu, kübaj, metraj, harita alımı ve alternatifler vb.), Bu iş kapsamında lüzum görülmesi halinde yapılacak olan projeler DĞB-21 iş kaleminden... Yüklenicinin görüş ve talebi, Sözleşme eki...

...nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare... Asıl davada davalı vekili, yüklenicinin verilen ilave süreye rağmen işi... ...ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın...

...bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde ise, sözleşmenin 26. ...sahibi sözleşmeyi feshetmek zorunda olmayıp yüklenicinin ediminin ifasıyla birlikte cezayı... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İlgili belediyenin... ...süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin... ...yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İş programı... “Ödeme yeri ve şartları” başlığı altında düzenlenen 11 inci maddesinde; “11.2. ...çalışılabilecek gün sayısının azalması halinde yıllık ödenek dilimlerinin de buna göre...

...İhzarat uygulaması” başlıklı bendinin 4 üncü alt paragrafı hükümlerinden muaf tutularak ileriki... ...ihale sonrası taraflarca imzalanarak tasarı halinden onaylı eser (istisna) sözleşmeye dönüşen... ...2021 yılı için % 16,40 olarak belirlendiği ve yüklenicinin ihtirazi kayıtla imzaladığı 3...