...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... ...tarafından 21/04/2015 tarihinde yapılan incelemede, yüklenicinin işyerinde bulundurması gereken... ...fesihte taraflar birlikte kusurlu olmaları halinde müspet zarar kapsamında kâr kaybı...

...ve paçal olarak hazırlanan “HINIS-TÜNEL-01:Altınpınar Tüneli Komple İmalatının Yapılması... Yüklenicinin görüş ve talebi; İdarece, Birim... ...Birim fiyatın notlar bölümünde belirtilmesi halinde bu tür anlaşmazlıkların oluşmayacağı...

...bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabın genel hükümlere göre tasfiye... ...nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi...

...tarafından başvuru tarihine kadar kullanıldığı, yüklenicinin kısmi iyileştirme yapmak için... ...açıklanan malzeme ocaklarının değiştirilmesi halinde açılacak yollar bunun dışındadır... ...haline getirilmiş bulunan bu yola herhangi bir alt temel, temel ve stabilize malzemesi serilmeden...

...Kamu İhale Kanunu uyarınca davacı şirketin altı ay süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına... ...quot;mücbir sebep hallerinin varlığı halinde yasaklama kararı verilemeyeceği ifade... ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde...

Talebe ilişkin konu hakkındaki, Yüklenicinin görüşü ve talebi; Sözleşmesi... ...imalatın bunlardan birinin içinde yer alması halinde, bunun sözleşme bedeli dahilinde yapılmasının... alt maddesinde; “Yeni yapılacak binanın ısı yükü …….

...yapılacak “Validasyon Testi” ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; YİGŞ’nin... ...şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi... ...sözleşme bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir...

...belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru dışında uzamasında dolayı... ...İKY için 150.000 $ olduğu, sözleşmeye göre altı aya (180 gün) bölündüğünde günlük... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri yönünden ayrıca...

...ihtilâfsız olan sözleşmenin 26.2.1 maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde... ...gördüğünü, hasarın 19.04.2012 tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların... ...BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine...