...kırıcının mekanik olarak arızalandığı, yüklenicinin hatası sonucu devre dışı... tarih ve E: .. ...tutanağa bağlanarak fotoğraflarla kayıt altına alındığı, 06/12/2011 tarihi...

...uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr... maddesinde teminat alınması ve 14. ...belirlenmemiş ve bu tarihten sonra davacı yüklenicinin ilgili bankaya ödediği...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Baret... ...2020 – 22/10/2020 tarihleri arasında alt yüklenicilerden alınan demir ve... b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

...Hastanesi Yapım İşi”nde; yıkma, sökme ve yapımla ilgili bazı iş kalemleri... ...Validasyon Testi” ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; YİGŞ... ...bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir...

(rakam ve yazıyla) .. ...kurulması bedellerinin de yer aldığı, yüklenicinin de “abone bağlantı sözleşmesi... ...tarafından “abone bağlantı bedeli” adı altında talep edilen ve içerisinde, reglaj...

...teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan “Yer Altı Radarı GPR Ölçümü Yapılması... 1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler. 2) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

...çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje... ...işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel... Onarım ve Güçlendirme İşi”nde; ..

BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. Bilirkişi raporunda gecikmenin yüklenicinin kusurundan kaynaklanmadığı... ...müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı kesilen şimdilik...

...ceza olarak hesaplandığını, davacı yüklenicinin 1.185.00,00 TL hakediş... ...birleşen davada değerlendirilip, hüküm altına alınması gerekirken mahkemece... ...kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı-birleşen...