Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...bazında elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasının öngörüldüğü... ...içeren 78’inci maddesinin 78.28’inci alt maddesine aykırılık teşkil ettiği...

Duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebilir. ...ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin... ...zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave...

DAVA Davacılar vekili dava dilekçesinde; D.S.İ. ...davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak feshettiği anlaşılmış... ...sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden yüklenicinin sözleşmenin feshi nedeniyle...

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. “Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili... ...Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlığı altında bulunan “İş Deneyim Belgesi...

Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. ...Enerjisi Projesi Teknik Şartnamesi”nin; “Yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı... ...bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının...

ve 119. maddesine göre ihtara rağmen yüklenicinin taahhüdünü sözleşme... fıkrası b bendinin 1 numaralı alt bendi gereğince davacının istinaf... ...çalıştırılmadan ek iş şeklinde başka alanda çalıştırılması ve bu alanda çalışma...

ve Tem. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan... ve Tem. 6) TeknikŞartname'nin Yüklenicinin Sorumlulukları ve Uyacağı... ...Şartnamesinin Yüklenicinin genel sorumlulukları başlıklı 6.maddesinde...

...Şartnamesi”nin “Aktif Cihazlar” başlığı altında; “Kullanılacak tüm Anahtarlar... Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. ...gerekse yüklenicinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmedikleri... Yüklenicinin görüş ve talebi; Teknik...

...dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Diğer Yükümlülükleri... ...fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. ...hükmü, “Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları” başlıklı 33’üncü...

rakam ve yazıyla)... (rakam ve yazıyla)... (rakam ve yazıyla)... ...için kullanılması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin... ...çalıştırılmasını sağlayacak olan otomasyon altyapısı ve sisteminin yeni birim...