...oluşturulan sözleşme fiyatlarının açıkça belirtilerek imza altına alındığını, ödemeye esas yeni birim fiyatların tespiti... ...girmiş fiyatlar olduğunu, 2009 birim fiyatları üzerinden, yüklenicinin teklifi ile İdarenin yaklaşık maliyeti arasındaki... ...belgelerin okunup incelenmesinden sonra [aynı ilam maddesinde sorumluluğu bulunan ve 39785 sayılı dosyayla duruşma talebinde...

maddesine göre; bedel götürü olarak belirlenmişse yüklenicinin eseri kararlaştırılan bedelle yerine getirmekle... ...için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmenin isteklinin sorumluluğunda olduğu, isteklinin işin yapılacağı yeri ve... ...ilköğretim okulu, 1 adet cami, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının yapımı konusunda...

...anlaşılabileceği, yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi haline ilişkin sorumluluğun yükleniciye atfedilemeyeceği, dolayısıyla idare tarafından herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hakediş ödenmeyeceğine yönelik incelemeye konu düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına...

...günlük gecikme ile teslim edilmesine rağmen, sözleşmede hüküm altına alınan gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle ..... ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde... ’ın (Bilgisayar İşletmeni) sorumluluğuna hükmedilmiştir.

...ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi... Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11...

...gösterilmemiş olduğu varsayıldığı takdirde, oturma yerlerinin altında ve yanlarında kalan taşıyıcı elemanların perspektifte... ...gelebilecek aksaklıkların sorumluluğunun idarenin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu, Değerlendirilmektedir. Yüklenicinin görüş ve talebi; Tribün statik uygulama projesinde...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İdaresince yapı ruhsatının... ...dikkate alınarak verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince havanın fen noktasından... ...alınarak süre tespitinin yapılmasına, bu konudaki yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğuna, 05/01/2002 tarihli ve 4735...

...olarak biran evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış olduğumuzu... ...üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

...tarafından teknik, idari ve hukuki destek sağlanacağı hüküm altına alınmıştır: “2.1. ...sağlanması” Yukarıda sayılan iş kalemleri incelndiğinde, yüklenicinin idarenin tüm ihaleli işlerinde ve diğer mali... ’in sorumluluğunun uhdesinden kaldırılmasına, Harcama Yetkilisi ...

...malları davalı idareye teslim edemediği anlaşıldığından, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici... ...tarafından üretimine son verildiği, aynı verimliliği gösteren alternatif torc temin edilerek teslimatın yapılabileceği bildirilmesine...