Sözleşmenin 34.2 maddesi “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim... ...kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden 10.000,00 TL... Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini...

Yüklenicinin görüş ve talebi; İlgili belediyenin mevcut parselde... ...yere ait inşaat ruhsatı alınması ile ilgili görev, yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğunun hatırlatılmasında fayda... ...aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel...

...işlerin bedelleri, geçici hakedişlere girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden... ...55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

...gerçekleştirilerek, ayrıca iki malzeme arasındaki rayiç farkının yüklenicinin hesabından kesilerek tahsil edildiği bildirilmiş... sırasının bir alt satırında sorguya atıf yapılarak … TL minha edildiği, görülmüştür. İlam maddesinde sorumluluğuna hükmedilen kamu görevlileri (bazıları vekilleri...

...ödenen işler için bu Esaslar uygulanmaz.” denildiğinden; yüklenicinin fiyat farkı alamayacağı ve buna bağlı olarak... (aynı ilam maddesinde sorumluluğu bulunan diğer sorumluların kendi gündem sıralarında... ...Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları İndeks Sayıları Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale dokümanında gösterecekleri...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükmü... ...hesaplar ile üstyapı (mimari, betonarme, tesisat, v.s) ve altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu v.s) uygulama... ...sağlayacak şekilde değişiklik yapılması idaresinin yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.

...için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. ...hükmü sebebi ile hukukî sıkıntı oluşturacağı, bu husustaki sorumluluğun öncelikle idaresinde olmak üzere taraflara ait... Yüklenicinin görüş ve talebi: 19/10/2021 tarih ve 46756 sayı...

Anılan Kanun'un Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu başlıklı Dördüncü Kısmında yer alan 59. maddesinde; yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanunu'na göre... Bu başlık altında hüküm mahkemesinin yargılama sonunda vereceği kararlara yer verilmiştir.

...meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak... ...sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan...