...işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşmenin bedelinin tespitinde... ...feshi nedeniyle müspet zarar kapsamında hesaplanıp hüküm altına alınacak kâr kaybına KDV ilave edilmesi mümkün değildir...

...gereken kırmataş nakline ilişkin alacak kalemi dışındaki asfalt kesilmesi ile kazı ve moloz nakline ilişkin poz kalemlerine... ...teklif verecektir…” hükmü bulunmakta olup, bu hükme göre yüklenicinin kırmataş nakline yönelik isteminin reddi gerekirken...

...istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin talep edebileceği toplam tutar 65.425,66 TL'... maddesinde hüküm altına alınan tazminatı isteme hakkını elde eder.

ve (Altyapı İnş Şube Müd.) … ...yeni birim fiyat belirlenen bir iş kalemine ilişkin olarak yüklenicinin teklif ettiği aynı mahiyetteki iş kaleminin birim...

...işçilere karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerden idarenin ve yüklenicinin müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunmadığı... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen alacaklar ile ilgili idarenin sorumluluğuna gidilemez. İdarenin doğacak zararları yüklenicinin kesin teminatı veya hakedişinden tahsil etme hakkı vardır. ...üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında...

“Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları” başlıklı 20 nci maddesinde, “… ...maddesi 4 üncü fıkrası  (f) bendi hükmüne göre yüklenici sorumluluğunda olduğu, YİGŞ’nin 24 üncü maddesi hükmüne... ...onay ve saha izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş ve talebi; İşyeri tesliminin 11/11/2019...

...yapılan yeni iş kalemleri için kullanılması ile ilgili olarak; Yüklenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü... Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir. ...sistemi ile çalıştırılmasını sağlayacak olan otomasyon altyapısı ve sisteminin yeni birim fiyatlar tespit edilerek...

Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir. ...değiştirilmesi, demir borulara topraklama ve konteynerlerin altına saha betonu ile kapalı tenis kortundan enerji besleme... ...programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...