Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği... ...uyuşmazlık, yüklenici, taşeron ve alt taşeronlardan kesilen cezaların...

...06.2023 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre ihalenin Akce Gıda... ...idari, mali, cezai mesuliyetlerin tamamen yükleniciye ait olduğu, bu mükellefiyetler... ...alımı ihalelerine uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

...edip etmediğini yirmi gün içinde yükleniciye tebliğ eder.    Pozisyonu     Şantiye mühendisi  İnş.müh. ...çizelgesi ve/veya meslek odası kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor...

...üzerinden yapılacağı, Kendi Malı Tesise Ait Nitelik Puanı (KP:1 puan)+ Kalite... ...kırılmış ve elenmiş ocaktaşı ile asfaltın nakliyesi ve finisher ile serilip... ...hazırlanacağı ve bu belgenin ihale onay belgesinin ekinde yer alacağı, ayrıca...

...yapılmadığının farklı zamanlarda tutanak altına alınmış olduğu, davacıya... ...edildiği, ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

...aşamasında kullanılmak” üzere istendiği belirtilmekteydi. ...edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...tamamının uygulanabileceği hüküm altına alınmıştır.

...bulunmaması nedeniyle muhasebe yetkilisinin de sorumlu olması gerektiği... ...yapılması, Esas alınacağını hüküm altına alındığını, Şu halde ilamın... ...yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; a...

...ilgili kısım), her türlü masrafı Yükleniciye ait olmak üzere ... ...tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına... ...işin başlangıç tarihinin 02.01.2023, bitirme tarihinin 29.12.2023 olduğu, işin...

...Cezası Tutanağı”nın İdaresince yükleniciye tebliğ edildiği, Ancak... ...İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü... ...11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen İdare...