...davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması nedeniyle uğramış... ...maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmediği takdirde sözleşme bedelinin... ...hasarın 19.04.2012 tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan eksik...

...aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz... ...gerekçesiyle sözleşmenin fesh edilerek yükleniciye sözleşme bedelinin %80’inin... ...anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ………

tarihinde aynı yükleniciye ihale edilen … TL sözleşme... TL bedel ile … tarihinde iş tamamlanmıştır.

...anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. kişi ile yapılacak … Belediyesi ... ...neticesinde iş eksilişi kapsamında yükleniciye yersiz ödemede bulunulması...

...renin görüş ve değerlendirmesi; Yükleniciye verilen 144 günlük ek sürenin... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca... ...ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde... ...verilecek sürenin belirleneceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla idaresince...

...bahse konu işlere ilişkin olarak iş bitirme belgesi aldıkları ve gerekçe... ...oranında ceza uygulandığı kararının yükleniciye tebliğ edildiği anlaşılmıştır... ” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.