hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...gün içinde tahakkuka bağlanarak 60 (altmış) gün içinde ödenir.”, ... ...geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı hesaplanması... ...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş...

...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...katsayıları, alt endeksleri ve TÜİK alt endeksleri ile ilgili modül oluşmadığının... ...hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. ...İşe başlama tarihi 01.07.2022; işi bitirme tarihi 30.06.2024” düzenlemes...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği... ...uyuşmazlık, yüklenici, taşeron ve alt taşeronlardan kesilen cezaların... ...düşüncelerle karşı davanın reddine karar verilmesi de doğru olmamıştır.

...götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi... ...olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463.874,33 TL ödeneğin... ...2021 Yılı bütçe ödenek tutarının yükleniciye tebliğ edilmediği, 2021... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

  [İşin adı] işine ait ihale uhdenizde kalmıştır. ...maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması... ...sözleşmenin İdarece onaylı bir örneği yükleniciye verilir.

...günü içerisinde teslim edileceği kural altına alınmıştır. ...gerçekleştiren idareye, “İhale konusu işte istenen ve Şartname’nin 2.4... ...uzaklaşılarak üst sınırdan (2 yıl) verilmesi yönünde tesis edilen dava...

...Numaralı “18 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet... ...bu durumun isteklilerin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat... ...değerlendirilerek ihalenin iptaline karar verilmesi.

...Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranı) katsayısının... ...Gn için idarece; Endeks Tablosundan alt sektörler itibarıyla malzeme ve... ...hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunludur. ...hariç, araçların diğer giderleri yükleniciye ait olmak üzere muhtelif...

vekili temyiz etmiştir. ...konulmasına” dair kararlarının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

...yayımlanan kararın iptali istenilmiştir. ...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında...