...yerine taşınma ve kurulma giderlerinin yükleniciye ait olacağı, Şartnamenin... ...istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, 6100 sayılı HMK 373.... ...adet cami, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği, ancak Sözleşmenin... ...şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735... ...100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...proje değişikliği yapılmasına karar verilmesi halinde iş artışı ve eksilişi... ...çatı yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği, Mimari... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...Sözleşme konusu işler, idare tarafından yükleniciye verilen veya yüklenici...

...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle... ...Cezası Tutanağı”nın İdaresince yükleniciye tebliğ edildiği, Ancak... ...İdaresi yazısında; “Taahhüdünüz altında yapımı devam eden “E.Ü... İş bu yazının süre uzatımı verilmesi kararı mahiyetinde olmadığı...

...yükleniciye geri verileceği hüküm altına alınmaktadır. TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ... TL'sini işçi maaşları olarak ödenip geriye kalan ... ...ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi.

...kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş... Süre uzatımı verilmesinden dolayı birinci revize iş... ...işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz... fiyat farkı , iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

...maddesinin (e) bendinin (2) numaralı alt bendine göre, ihalenin personel çalıştırılmasına... ...tutarlarının da fiyat farkı olarak verilmesi gerekir. ...işçiler için öngörülen ücretler yükleniciye fiyat farkı olarak ödenmelidir... 696 khk , fiyat farkı , toplu iş sözleşmesi

yevmiye no.lu muhasebe işlem fişi ile yüklenici ……. ...İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz... ...Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve kesin hakediş... ...belirlenmesi sonucunda kamu zararına sebebiyet verilmesi hususunun sorgu konusu edildiği...