...kabul yapılması için karar alınarak yükleniciye bildirildiği, 05/04/2021... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...bulunmadığından dolayı süre uzatımı verilmesi mümkün değildir. ...projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...

...şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735... ...100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...sunmasının zorunlu olduğu, hüküm altına alınmıştır. ...tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. ...olmasının sorumluluğunun İdareye değil yükleniciye ait olması gerekmekte olup... ...defteri kayıtlarının incelenerek karar verilmesi gerekmekte olup, SGK'dan...

...kabulünden sonra kesin teminatın yarısının yükleniciye iade edildiği anlaşılmıştır... ...tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek... ...komisyonunca belirtilen bazı imalatlara ilişkin kesinti yapılması ve hesapların... ...hükümlerine göre Kurulumuzca bir Karar verilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir...

...edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında;... ...nitelikte olduğu durumlarda, süre uzatımı verilmesi sebeplerinden biri olduğu ifade... … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … ( Bu duruma göre anılan … nolu hakedişin en son … tarihinde, … ...süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını...

...beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin... ...imalatların tespit edildiği, bu durumun yükleniciye tebliğ edilerek süre... ...Yataklı Acil Yardım ve FTR Hastanesi Alt yapı ve Çevre Düzenlemesi işinin...

.iş kalemlerinin her birinin ayrı ayrı denildiği unutulmamalıdır. ...ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine... ...sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan... ...tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir.

...yolundaki kurala karşın haritanın yükleniciye sağlanmadığı, davacı... ...hazırlanmadığı gerekçesiyle yasaklılık kararı verilmesinin hukuka aykırı olduğu.... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

” hükümlerine yer verilmiştir. ...düzenlenmesinden itibaren 30 gün içinde yükleniciye ödeme yapılacağı, “Denetim... ...yönden incelenerek sonucundan bilgi verilmesini teminen ... nolu hakediş ile 40 adet ve ... tarihli Tutanak ile imza altına alındığı anlaşılmıştır.

...takdirde sözleşmesinin feshedileceğinin yükleniciye bildirildiği, süre sonunda... ...hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı... maddesi uyarınca yasaklama işleminin tesis edildiği görülmektedir.